Ampliación de plazo en obra pública del SERVIU Metropolitano
- Fecha
- 25 de junio de 2015
- Criterio
- Aplica Jurisprudencia
- Descriptores
- Vivienda y urbanismo, facultades del SERVIU
- Cita
- Dictamen N° 50.994 de 2015
Resumen
Contraloría se abstiene de cursar la resolución que aprueba la ampliación de plazo por falta de antecedentes sobre la aprobación de modificaciones por las asociaciones de canalistas y de justificación del aumento de plazo y detalle de las modificaciones.
Sumario de la Contraloría
Representa la resolución N° 99, de 2015, del SERVIU Metropolitano
Relaciones
Pronunciamientos posteriores sobre este
- Aplica Dictamen N° 103.006 de 2015
- Aplica Dictamen N° 74.486 de 2015
Tal como las publica la fuente.
Texto íntegro
N° 50.994 Fecha : 25-VI-2015 Esta Contraloría General ha debido abstenerse de dar curso al instrumento del rubro que aprueba una ampliación de plazo de 125 días corridos con derecho a percibir mayores gastos generales, en el marco del contrato “Habilitación Corredor de Transporte Público Santa Rosa Sur Extensión”, comunas de Puente Alto, La Pintana y San Bernardo, en atención a que no se han acompañado los antecedentes que den cuenta de la aprobación de los proyectos de modificación por parte de las asociaciones de canalistas correspondientes, por lo que no ha sido posible verificar el impacto del retraso en la entrega de dichos proyectos en la programación de los trabajos.
A su vez, no se advierte la razón por la que la actividad “Modificación de Servicios” en el programa de trabajo modificado, presenta un aumento de plazo respecto del establecido primitivamente para dicha partida.
Finalmente, no se adjunta el detalle de las modificaciones introducidas al contrato, como tampoco los programas de trabajo en que conste cada una de ellas.
Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República Jefe Subdivisión Jurídica División de Infraestructura y Regulación