Ampliación de plazo y mayores gastos generales en contrato de obras públicas del SERVIU Metropolitano
- Fecha
- 16 de septiembre de 2015
- Materia
- Obras públicas y concesiones
- Criterio
- Aplica Jurisprudencia
- Descriptores
- contratos administrativos, obras públicas, modificación contratos
- Cita
- Dictamen N° 74.486 de 2015
Resumen
La Contraloría se abstiene de dar curso a la resolución que aprueba la ampliación de plazo con mayores gastos generales porque no se subsanaron íntegramente las observaciones formuladas.
Sumario de la Contraloría
Representa la resolución N° 99, de 2015, del SERVIU Metropolitano
Relaciones
Pronunciamientos posteriores sobre este
- Aplica Dictamen N° 103.006 de 2015
Este documento se refiere a
- Aplica Dictamen N° 50.994 de 2015
Tal como las publica la fuente.
Texto íntegro
N° 74.486 Fecha: 16-IX-2015 Esta Contraloría General ha debido nuevamente abstenerse de dar curso al instrumento del rubro, que aprueba una ampliación de plazo de 125 días corridos con derecho a percibir mayores gastos generales, en el marco del contrato “Habilitación Corredor de Transporte Público Santa Rosa Sur Extensión”, comunas de Puente Alto, La Pintana y San Bernardo, por cuanto las observaciones formuladas por esta entidad de fiscalización, mediante el oficio N° 50.994, de 2015, no han sido subsanadas en su totalidad.
En efecto, no se han acompañado los antecedentes que permitan justificar el aumento de plazo de 196 a 210 días para la ejecución de la partida “Modificación de Servicios”, como se registra en la última carta Gantt entregada.
A su vez, no se remitieron los programas de trabajo en que se consignan las modificaciones introducidas al contrato y donde conste el impacto producido por el retraso en la entrega de los proyectos de modificación de canales en relación con las restantes actividades contempladas en la obra.
Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República Jefe Subdivisión Jurídica División de Infraestructura y Regulación