Dictámenes de la Contraloría
Sumario, texto completo y relaciones entre dictámenes. Filtra por materia, marca y año.
3.341 documentos
Dictamen N° 20.598 de 201816 ago 2018
Representación de resolución que aprueba liquidación final de contrato de conservación de ruta
Contraloría no da curso a la resolución porque los antecedentes no justifican que la Dirección de Vialidad haya practicado oportunamente las actuaciones previas a la liquidación, como la determinación de multas y el cobro de garantías.
- Toma de razón y control de legalidad
Dictamen N° 20.253 de 201810 ago 2018
Alcance de resoluciones exentas del Hospital de Dipreca sobre reestructuración y dotación
No procede iniciar procedimiento disciplinario y los actos están exentos de toma de razón; Dipreca y su Hospital deben precisar si los procesos dispuestos implican reestructuración de la planta o solo redistribución interna de funciones.
- Toma de razón y control de legalidad
Dictamen N° 20.121 de 20189 ago 2018
Falta de informe del Ministerio de Salud en modificación de reglamento sobre infecciones de transmisión sexual
Contraloría representa el decreto por no haberse acompañado el informe previo exigido por el artículo 2° del Código Sanitario ni otros antecedentes que fundamenten su dictación conforme a la resolución N° 1600, de 2008.
- Toma de razón y control de legalidad
Dictamen N° 20.192 de 20189 ago 2018
Licencias médicas y licenciamiento del personal del Ejército: competencia de la Comisión de Sanidad y toma de razón
La Comisión de Sanidad del Ejército autoriza o rechaza las licencias médicas de sus funcionarios afectos al sistema de salud de las Fuerzas Armadas; el licenciamiento está sujeto a toma de razón y la Contraloría se abstiene de informar hasta ese trámite.
- Toma de razón y control de legalidad
Dictamen N° 19.836 de 20187 ago 2018
Liquidación final de obra pública: faltan controles del hormigón y hay error en reajuste de multa
Contraloría no da curso a la resolución que aprueba la liquidación final del contrato por no adjuntarse los controles de resistencia mecánica de partidas de soleras de hormigón y aplicarse un índice erróneo en el reajuste de la multa técnica.
- Toma de razón y control de legalidad
Dictamen N° 19.401 de 20182 ago 2018
Convenio ad referéndum para seguimiento ambiental en aeródromo Robinson Crusoe
Se abstiene de dar curso a la resolución que aprueba el convenio, pues no se acompañan antecedentes sobre los impedimentos del titular ni se justifica la proporcionalidad del aumento de plazo de 395 días.
- Toma de razón y control de legalidad
Dictamen N° 19.252 de 20181 ago 2018
Toma de razón de actos vinculados a contrato de concesión y transacción judicial
No procede revisar la toma de razón de la resolución que aprobó el acuerdo, pues el acta posterior no la modifica; ni el acta ni la transacción judicial están afectas a toma de razón.
- Toma de razón y control de legalidad
Dictamen N° 19.168 de 201831 jul 2018
Suspensión y limitación de solicitudes a contratista del Registro Nacional de Bienes Nacionales
La SEREMI y el MBN deben ajustarse a la normativa del registro para investigar infracciones e imponer sanciones, pues limitaron solicitudes sin sustento normativo y aplicaron medidas por oficios ordinarios en vez de actos administrativos.
- Toma de razón y control de legalidad
Dictamen N° 19.229 de 201831 jul 2018
Representación de resolución que aprueba liquidación final de contrato de aeródromo en Puerto Natales
Contraloría no da curso a la resolución pues la reconsideración y sus antecedentes no subsanan todas las observaciones, al no acreditarse la ausencia de cancerígenos y metales en la pintura ni la medición de agua en el riego de liga.
- Toma de razón y control de legalidad
Dictamen N° 19.232 de 201831 jul 2018
Pensión de retiro y pago de sueldo por cese en actividad de exsuboficial de Gendarmería
Se representa la resolución que concede pensión de retiro, pues es improcedente pagarla desde el cese de sueldo si el interesado fue designado a contrata en el Servicio Nacional de Turismo, lo que generaría enriquecimiento sin causa.
- Toma de razón y control de legalidad
Dictamen N° 19.147 de 201830 jul 2018
Representación de resolución que adjudica contrato de construcción de puente Cautín
Contraloría no dio curso a la resolución por falta de certificados laborales actualizados, aprobación técnica vencida de EFE y antecedentes incompletos sobre registro de contratistas y aspectos técnicos del proyecto.
- Toma de razón y control de legalidad
Dictamen N° 18.623 de 201826 jul 2018
Representación de resolución que aprueba liquidación final de contrato de obras públicas
Se representa la resolución por no acreditarse la economía efectiva del artículo 107 del Reglamento, faltar documentación de multas y del premio, y no justificarse la demora en la liquidación.
- Toma de razón y control de legalidad
Dictamen N° 18.121 de 201819 jul 2018
Licenciamiento del servicio en el Ejército requiere toma de razón para producir efectos jurídicos
El licenciamiento y el retiro absoluto no han producido efectos jurídicos al no haberse sometido al trámite de toma de razón, por lo que el recurrente aún reviste la calidad de funcionario del Ejército.
- Toma de razón y control de legalidad
Dictamen N° 18.156 de 201819 jul 2018
Representación de resolución que aprueba reajustes y liquidación final de contrato de obras públicas
Contraloría no da curso a la resolución porque no resulta atendible la justificación de la Dirección General de Obras Públicas sobre el uso de un índice de reajuste que no corresponde, subsistiendo la observación.
- Toma de razón y control de legalidad
Dictamen N° 18.178 de 201819 jul 2018
Toma de razón de decreto que otorga concesión de transmisión de datos
Se representa el decreto porque el tipo de emisión de los enlaces consignado en sus numerales y publicaciones difiere del señalado por la peticionaria en su ingreso a la Subsecretaría.
- Toma de razón y control de legalidad
Dictamen N° 18.220 de 201819 jul 2018
Representación de resolución de la Dirección de Vialidad sobre indemnización por paralización de obra
Contraloría se abstiene de tomar razón de la resolución que deja sin efecto la anterior y aprueba el pago de indemnización por gastos generales, pues los antecedentes y la minuta del inspector fiscal no permiten tener por subsanadas las observaciones formuladas.
- Toma de razón y control de legalidad
Dictamen N° 17.882 de 201818 jul 2018
Representación de resolución que aprueba devolución de retenciones y liquidación final de contrato de obra pública
Contraloría no dio curso al instrumento por no remitirse la evaluación de los hormigones y por observaciones al reajuste y cálculo de multas técnicas y al monto descontado por retenciones.
- Toma de razón y control de legalidad
Dictamen N° 17.852 de 201817 jul 2018
Representación de resolución que aprueba liquidación unilateral de contrato de obra hospitalaria
Contraloría se abstiene de tomar razón del acto porque persisten observaciones no subsanadas sobre gastos generales, reajustes y bases de cálculo de la liquidación, sin justificación ni antecedentes suficientes.
- Toma de razón y control de legalidad
Dictamen N° 17.656 de 201813 jul 2018
Intervención familiar en procuramiento de órganos de personas inscritas como no donantes
Se reconsidera el criterio del informe y se concluye que procede consultar a la familia ante duda razonable sobre la calidad de donante del fallecido, por inscripciones efectuadas bajo la regulación anterior a la modificación legal de 2013.
- Toma de razón y control de legalidad
Dictamen N° 17.785 de 201813 jul 2018
Toma de razón de contrataciones: monto original del contrato como criterio de afectación
Debe atenderse al monto original del contrato para determinar si el acto que lo aprueba se afecto al trámite de toma de razón, por ser el único conocido con certeza al momento del análisis.
- Toma de razón y control de legalidad
Se pueden recorrer los primeros 2.020 de 3.341. Afina con un filtro para llegar al resto.