Dictámenes de la Contraloría
Sumario, texto íntegro y relaciones entre dictámenes. Filtra por materia, marca y año.
5.233 documentos
Dictamen N° E572.158 de 202428 nov 2024
Término anticipado y liquidación de contrato de obras por la Dirección de Bienestar de Carabineros
No se advierten irregularidades en el término anticipado del contrato, pues la actuación se ajustó al convenio y está fundada. Con todo, el servicio debe formalizar la resolución de término anticipado y liquidar el contrato.
- Personal de FFAA, de Orden y Seguridad y Gendarmería
Dictamen N° E544.067 de 202426 sep 2024
Interpretación del monto de la garantía de seriedad de la oferta en licitación de Carabineros
Se desestima el reclamo, pues ante la falta de definición en las bases de lo que debía entenderse por "valor total de la oferta", la interpretación del servicio licitante tenía fundamento razonable y no fue arbitraria.
- Personal de FFAA, de Orden y Seguridad y Gendarmería
Dictamen N° E533.963 de 202430 ago 2024
Financiamiento de equipamiento comunicacional de SENAPRED por Carabineros de Chile
Es inoficioso pronunciarse, pues el nuevo convenio de cooperación entre SENAPRED y Carabineros soluciona la situación planteada; ambos organismos deben actuar coordinadamente con el Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
- Personal de FFAA, de Orden y Seguridad y Gendarmería
Dictamen N° E533.970 de 202430 ago 2024
Comodato de equipo de cirugía robótica del Fondo para Hospitales de Carabineros al Hospital DIPRECA
Contraloría concluye que es pertinente la entrega en comodato, pues el destino del equipo es coherente con los fines del Hospital DIPRECA y del Fondo, al beneficiar al personal de Carabineros.
- Personal de FFAA, de Orden y Seguridad y Gendarmería
Dictamen N° E533.978 de 202430 ago 2024
Financiamiento de licencias aeronáuticas de mantenimiento del personal de Carabineros de Chile
Carabineros debe reembolsar el costo de obtención y renovación de las licencias aeronáuticas de mantenimiento, pues se aplica el criterio de que tales exigencias son para el desempeño de las funciones del cargo.
- Personal de FFAA, de Orden y Seguridad y Gendarmería
Dictamen N° E532.672 de 202427 ago 2024
Descanso reparatorio de la ley N° 21.409 y personal de la Central Odontológica del Ejército
No procede reconocer el descanso reparatorio a la recurrente, pues la Central Odontológica del Ejército no es una de las entidades que señala el artículo 2° de la ley N° 21.409 ni consta que haya asumido las obligaciones de los recintos hospitalarios en la pandemia.
- Personal de FFAA, de Orden y Seguridad y Gendarmería
Dictamen N° E530.884 de 202423 ago 2024
Mayores gastos generales y aumento de plazo por atraso en entrega de terreno en contrato de Carabineros
La Contraloría concluye que procede que la Dirección de Bienestar de Carabineros considere un aumento de plazo y pague los mayores gastos generales, pues el atraso en la entrega de terreno afectó la programación de los trabajos.
- Personal de FFAA, de Orden y Seguridad y Gendarmería
Dictamen N° E516.569 de 202419 jul 2024
Facultades del director del Hospital de Carabineros para celebrar contrato de recaudación con COOPEUCH
El director carece de atribuciones para celebrar ese contrato, que debe dejarse sin efecto y además debió aprobarse por acto administrativo; los ingresos percibidos deben registrarse en el presupuesto del hospital y no como fondos internos.
- Personal de FFAA, de Orden y Seguridad y Gendarmería
Dictamen N° E504.925 de 202426 jun 2024
Imputación presupuestaria de la contratación del sistema de pagos con tarjetas bancarias en Carabineros
El gasto debe imputarse al subtítulo 22, ítem 10, asignación 999, del Clasificador Presupuestario, en armonía con la opinión de la DIPRES, por tratarse de servicios no personales para el cumplimiento de funciones.
- Personal de FFAA, de Orden y Seguridad y Gendarmería
Dictamen N° E503.000 de 202419 jun 2024
Depósito parcializado en dos cuentas de remuneraciones en dólares del personal en comisión de servicio en el extranjero
No procede el depósito parcializado de las remuneraciones en dólares en dos cuentas bancarias, pues la asignación de costo de vida ya compensa los mayores gastos y la medida elevaría los costos operacionales del servicio.
- Personal de FFAA, de Orden y Seguridad y Gendarmería
Dictamen N° E467.083 de 202426 mar 2024
Autorización de licencias médicas del personal de Gendarmería de Chile adscrito a DIPRECA
Corresponde a la Comisión Médica Local de Gendarmería pronunciarse sobre las licencias médicas de su personal, pues cuenta con ese órgano propio y no se advierte fundamento para la intervención de la Comisión Médica Central de Carabineros.
- Personal de FFAA, de Orden y Seguridad y Gendarmería
Dictamen N° E460.469 de 20248 mar 2024
Contrato de obra en Carabineros: informe sobre impacto del retraso en la entrega de terreno
Corresponde que la Dirección de Bienestar de Carabineros emita un informe complementario fundado sobre el impacto del retraso en el programa de trabajo; lo presentado no acredita que no afectara la ruta crítica.
- Personal de FFAA, de Orden y Seguridad y Gendarmería
Dictamen N° E459.621 de 20246 mar 2024
Autorización a empresa de seguridad privada e idoneidad cívica de socios exfuncionarios de Carabineros
La denegación se ajustó a derecho. Uno de los socios ex Carabineros no acreditó el requisito de idoneidad cívica del reglamento, exigible a todos los socios, administradores y representantes legales.
- Personal de FFAA, de Orden y Seguridad y Gendarmería
Reconsiderado parcialmenteDictamen N° E458.793 de 20245 mar 2024
Cómputo de años de servicio para el retiro absoluto del personal de la PDI
No procede reconsiderar el dictamen, pues se refiere a una situación distinta y no aplica a la PDI. El tiempo como aspirante en la Escuela de Investigaciones Policiales no se computa como servicio efectivo.
- Personal de FFAA, de Orden y Seguridad y Gendarmería
Dictamen N° E437.309 de 20249 ene 2024
Certificado médico para participar en programa de acondicionamiento físico del SSEI de la DGAC
Es obligación del funcionario del SSEI acompañar certificado médico para participar en el programa de acondicionamiento físico, siendo de su propio cargo, dada la naturaleza voluntaria de esa actividad.
- Personal de FFAA, de Orden y Seguridad y Gendarmería
Dictamen N° E435.765 de 20245 ene 2024
Término de adscripción al Seguro Colectivo de Vida Reajustable de la Armada para funcionarios civiles
No se advierte irregularidad en el cese de los descuentos por el seguro de vida, pues los funcionarios civiles de la ex Subsecretaría de Marina no formaban parte de las Fuerzas Armadas y el deber legal del seguro rige solo para el personal castrense.
- Personal de FFAA, de Orden y Seguridad y Gendarmería
Dictamen N° E425.993 de 202311 dic 2023
Aplicación del dictamen sobre fondos para obras militares a caudales regidos por la ley N° 18.948
El dictamen no se aplica a los fondos regidos por las leyes N°s. 18.948 y 18.712, pero la FACH debe dar cabal cumplimiento al pronunciamiento anterior sobre los fondos de la ley N° 17.502, coordinándose con la DIPRES para dictar el decreto supremo respectivo.
- Personal de FFAA, de Orden y Seguridad y Gendarmería
Dictamen N° E422.371 de 202330 nov 2023
Descanso dominical del personal civil de casas de huéspedes del servicio de bienestar del Ejército
Se rechaza la presentación: no se advierte irregularidad en encuadrar esas labores en el numeral 2 del artículo 38 del Código del Trabajo, por tratarse de servicios hoteleros que requieren continuidad.
- Personal de FFAA, de Orden y Seguridad y Gendarmería
Dictamen N° E420.611 de 202327 nov 2023
Renovación de autorización como capacitador en seguridad privada de excarabinero sancionado
La resolución que denegó la renovación se ajustó a derecho, pues el recurrente no cumple el requisito de no haber dejado Carabineros por medida disciplinaria; el manual operativo se encuentra vigente.
- Personal de FFAA, de Orden y Seguridad y Gendarmería
Dictamen N° E416.149 de 202315 nov 2023
Cómputo del atraso y multa en contrato de obra de Carabineros de Chile
Se acoge la reclamación y corresponde recalcular la multa considerando el período entre el 17 y el 19 de enero, pues los trabajos fueron terminados el 19 y así lo reconoció la inspección técnica.
- Personal de FFAA, de Orden y Seguridad y Gendarmería
Se pueden recorrer los primeros 2.020 de 5.233. Afina con un filtro para llegar al resto.