Ir al contenido
BuscadorConstitucional

Derecho público chileno

DictamenN° 8.585 de 201927 mar 2019

Cumplimiento de dictámenes sobre deudas contractuales por la Dirección Nacional de Logística de Carabineros

Fecha
27 de marzo de 2019
Materia
Personal de FFAA, de Orden y Seguridad y Gendarmería
Criterio
Aplica Jurisprudencia
Descriptores
Carabineros, obras públicas, pago mayores gastos generales, obligatoriedad de dictámenes, retardo en cumplimiento obligaciones contractuales
Cita
Dictamen N° 8.585 de 2019

Resumen

Procede que esa dirección arbitre a la brevedad las medidas para dar cumplimiento a lo instruido, pues no es procedente justificar el retardo en la falta de disponibilidad presupuestaria.

Sumario de la Contraloría

Procede que la Dirección Nacional de Logística de Carabineros de Chile dé total cumplimiento a los dictámenes de esta Contraloría General que se indican

Relaciones

Pronunciamientos posteriores sobre este

Este documento se refiere a

Tal como las publica la fuente.

Texto íntegro

N° 8.585 Fecha: 27-III-2019 Mediante el dictamen N° 13.232, de 2018, y atendido lo ordenado en sus dictámenes N°s. 46.840, de 2016, 90.977, del mismo año, y 20.059, de 2017, esta Contraloría General dispuso que la Dirección Nacional de Logística de Carabineros de Chile debía adoptar las medidas tendientes a solucionar las sumas que adeudare en el marco del contrato “Reposición Escuela de Caballería, 51ª Comisaría Montada y Departamentos Asociados de Carabineros”, vinculadas con los mayores gastos generales incurridos por la contratista a raíz de la demora en la actualización a la normativa sísmica del proyecto de estructuras y mecánica de suelos y con los trabajos adicionales relativos al muro de acceso y la caseta de guardia.

En esta oportunidad, y en relación con lo anterior, la mencionada dirección informa, en lo esencial, que ha solicitado al Ministerio de Hacienda la identificación presupuestaria de los recursos necesarios para solucionar las cantidades derivadas de los conceptos antes reseñados.

Sobre el particular, y atendido el tiempo transcurrido desde la emisión de los citados dictámenes, cabe reiterar que los pronunciamientos de esta entidad contralora son obligatorios para los servicios sometidos a su fiscalización, de modo que su inobservancia significa la infracción de los deberes funcionarios de los servidores involucrados, comprometiendo su responsabilidad administrativa.

En ese contexto, y teniendo presente, además, que acorde al criterio contenido, entre otros, en el dictamen N° 25.191, de 2018, de este origen, no resulta procedente justificar el retardo en el cumplimiento de las obligaciones contractuales en la circunstancia de no contar con disponibilidad presupuestaria, procede que esa dirección arbitre, a la mayor brevedad, las medidas tendientes a dar cumplimiento a lo instruido, de lo que deberá informar a la Coordinación Nacional de Seguimiento y Apoyo al Cumplimiento de la División de Auditoría de esta Institución de Control, en el plazo de diez días contado desde la recepción del presente oficio.

Saluda atentamente a Ud., nombre reservado

Contralor General de la República