Indemnización por mayores gastos generales ante atraso en pago de estados de pago en contrato Serviu
- Fecha
- 24 de agosto de 2010
- Fuentes legales
- dto 236/2002 vivie art/121
- Descriptores
- aprueba ampliaciíon de plazo, estados de pago, Serviu
- Cita
- Dictamen N° 48.960 de 2010
Resumen
La Contraloría se abstiene de tomar razón de la resolución que aprueba ampliación de plazo e indemnización, pues el artículo 121 del decreto N° 236, de 2002, dispone que la actualización de los estados de pago es la única indemnización por su pago tardío.
Sumario de la Contraloría
Representa resolución 142/2010 del Serviu Metropolitano que aprueba ampliación de plazo y pago de una indemnización por concepto de mayores gastos generales del contrato que indica
Relaciones
Pronunciamientos posteriores sobre este
- Confirma Dictamen N° 46.186 de 2011
Tal como las publica la fuente.
Texto íntegro
N° 48.960 Fecha: 24-VIII-2010 La Contraloría General ha debido abstenerse de tomar razón de la resolución N° 142, de 2010, del Serviu Metropolitano, que aprueba una ampliación de plazo y el pago de una indemnización por concepto de mayores gastos generales del contrato "Construcción Corredor de Transporte Público Avenida Dorsal", comunas de Conchalí e Independencia, por cuanto acorde con el artículo 121 del decreto N° 236, de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el retraso en la cancelación de los estados de pago -que, de acuerdo con los antecedentes, motiva la resolución que se examina-, no da lugar a la referida indemnización.
En efecto, la citada disposición, que regula la situación de los estados de pago que no son solucionados oportunamente por causas no imputables al contratista, señala que ellos se enterarán actualizados en la forma que se indica y que esa "será la única" indemnización que por tal concepto pueda recibir el contratista.
Por orden del Contralor General de la República nombre reservado
Jefe Subdivisión Jurídica División de Infraestructura y Regulación