Ir al contenido
BuscadorConstitucional

Derecho público chileno

DictamenN° 18.126 de 20156 mar 2015

Cursa con alcance la resolución N° 213, de 2014, de la Dirección General de Obras Públicas

Fecha
6 de marzo de 2015
Materia
Obras públicas y concesiones
Criterio
Aplica Jurisprudencia
Fuentes legales
dto 75/2004 MOOPP art/151 lt/d, dto 75/2004 MOOPP art/161
Descriptores
contratos de obra pública
Cita
Dictamen N° 18.126 de 2015

Relaciones

Pronunciamientos posteriores sobre este

Este documento se refiere a

Tal como las publica la fuente.

Texto íntegro

N° 18.126 Fecha: 06-III-2015 Esta Contraloría General ha dado curso a la resolución de la suma, que declara resuelto anticipadamente con cargo el contrato de la obra “Reposición Sobre el Río Biobío, Puente Bicentenario Oriente y Poniente, Sector Concepción-San Pedro de la Paz, Tramo Río Biobío, Comunas de Concepción y San Pedro de la Paz, Provincia de Concepción, Región del Biobío” -que había sido representada con anterioridad a través del oficio N° 96.310, de 2014, de este origen-, haciendo presente que de los antecedentes acompañados en esta oportunidad aparece que en la especie se configura la causal de término contemplada en la letra d) del artículo 151, en relación con el artículo 161, ambos del Reglamento para Contratos de Obras Públicas, aprobado por el decreto N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas, esto es, atraso injustificado por parte del contratista en más de un 30% respecto al avance total de la obra.

Sin perjuicio de lo anterior, y atendido que de la documentación tenida a la vista también se advierte que la Administración no dio cumplimiento oportuno a algunas de sus obligaciones contractuales -como es la de pronunciarse dentro de plazo respecto de determinados proyectos presentados por el contratista y la entrega de terrenos-, se deberán adoptar las medidas que sean pertinentes a fin de determinar las eventuales responsabilidades administrativas por dichos incumplimientos, informando a la Unidad de Seguimiento de la Fiscalía de este Organismo de Control en el plazo de 15 días. Transcríbase a la Dirección de Vialidad y a la Unidad de Seguimiento de la Fiscalía de esta Contraloría General. Saluda atentamente a Ud., Por Orden del Contralor General de la República Jefe Subdivisión Jurídica División de Infraestructura y Regulación