Dictámenes de la Contraloría
Sumario, texto íntegro y relaciones entre dictámenes. Filtra por materia, marca y año.
2.858 documentos
Dictamen N° E240.631 de 202229 jul 2022
Fuerza mayor por partida pro forma y recálculo de multas en contrato de obras portuarias
La Contraloría concluye que la demora en el traslado de postes eléctricos constituyó fuerza mayor no imputable a la contratista, por lo que la Dirección de Obras Portuarias debe otorgar aumento de plazo y recalcular las multas, descontando el tiempo de verificación fiscal.
- Procedimiento administrativo y actos administrativos
Reconsiderado parcialmenteDictamen N° E235.851 de 202218 jul 2022
Procedencia de procedimiento administrativo ante solicitud de amparo diplomático
Corresponde que la Subsecretaría de Relaciones Exteriores inicie un procedimiento administrativo regido por la ley N° 19.880 para resolver si otorga el amparo diplomático, al no existir un procedimiento legal especial que regule su tramitación.
- Procedimiento administrativo y actos administrativos
Dictamen N° E216.669 de 202223 may 2022
Renovación de patentes de alcoholes y entrega oportuna de antecedentes
No procede someter al proceso de renovación a los contribuyentes que no entregaron oportunamente la documentación exigida, pues ello impide verificar el cumplimiento de los requisitos habilitantes.
- Procedimiento administrativo y actos administrativos
Dictamen N° E213.401 de 202213 may 2022
Asignación de zona durante comisiones de servicio en las Fuerzas Armadas
El personal conserva el derecho a la asignación de zona en comisiones de servicio de hasta seis meses, por su carácter ocasional y transitorio; la pierde si se prorrogan más allá de ese plazo, pues debe cambiar su residencia permanente.
- Procedimiento administrativo y actos administrativos
Dictamen N° E213.404 de 202213 may 2022
Modificación de bases de licitación antes del cierre de recepción de ofertas
Se desestima el reclamo: la modificación de bases se ajustó a la normativa al efectuarse antes del cierre y publicarse, y el error formal en las facturas exigidas no vició el proceso.
- Procedimiento administrativo y actos administrativos
Dictamen N° E211.126 de 20226 may 2022
Plazo extraordinario de postulación a la bonificación por retiro voluntario del artículo 55 de la ley N° 21.405
El plazo extraordinario beneficia a todos los funcionarios municipales que cumplan los requisitos, incluidos quienes antes postularon y se desistieron, pues la norma no distingue y el legislador les otorgó una nueva posibilidad.
- Procedimiento administrativo y actos administrativos
Dictamen N° E207.414 de 202226 abr 2022
Ausencia del país de becaria de doctorado y excepción de cotutela en el extranjero
No procede autorizar la permanencia en el extranjero más allá del plazo máximo, pues la excepción del artículo 14, literal x, del decreto N° 335, de 2010, solo aplica a la cotutela financiada por la ANID y no a la costeada con recursos propios.
- Procedimiento administrativo y actos administrativos
Dictamen N° E205.662 de 202220 abr 2022
Pago de mayores gastos generales por aumento de plazo en contrato de obra pública de la DGOP
No procede el pago de los mayores gastos generales solicitados. La DGOP debe pagar como obra extraordinaria el badén y la pasarela, y acreditar los perjuicios por el desplazamiento de la maquinaria conforme al artículo 138 del RCOP.
- Procedimiento administrativo y actos administrativos
Dictamen N° E195.274 de 202217 mar 2022
Cómputo del plazo del recurso de reposición ante notificación por carta certificada en licitación pública
Se ajustaron a derecho las resoluciones de JUNAEB que declararon extemporáneos los recursos de reposición, pues acreditada la fecha cierta de entrega de las cartas certificadas, esa data rige el plazo del artículo 46 de la ley N° 19.880.
- Procedimiento administrativo y actos administrativos
Dictamen N° E190.877 de 20224 mar 2022
Mayores gastos generales por aumentos de plazo en contrato de obras públicas de la DGOP
La Contraloría concluye que no procede la compensación por las prórrogas fundadas en causales del reglamento, pero sí por las imputables a la Administración, cuyo impacto debe indemnizarse.
- Procedimiento administrativo y actos administrativos
Dictamen N° E190.638 de 20223 mar 2022
Rendición extemporánea de gastos en convenios de transferencia y revisión por la entidad otorgante
No se advierte inconveniente en que la Subsecretaría pondere revisar gastos efectuados y pagados dentro del plazo de ejecución aunque se rindan fuera del plazo contractual, siempre que conste su ejecución oportuna; respecto de los tableros y puntos eléctricos no consta su pago.
- Procedimiento administrativo y actos administrativos
Dictamen N° E189.783 de 20221 mar 2022
Modificación de bases del instrumento Start-Up Chile mediante actos administrativos
La CORFO debe regularizar mediante resolución fundada las excepciones y condiciones introducidas por comunicación, pues no puede alterar las bases aprobadas a través de actos que no tienen esa categoría.
- Procedimiento administrativo y actos administrativos
Dictamen N° E188.057 de 202223 feb 2022
Reconocimiento de fuero maternal de servidora a honorarios con contrato terminado y plazo de solicitud
Se desestima la solicitud porque la interesada dejó transcurrir en exceso el plazo de 60 días hábiles del inciso cuarto del artículo 201 del Código del Trabajo, contado desde el término del contrato.
- Procedimiento administrativo y actos administrativos
Dictamen N° E186.783 de 202218 feb 2022
Recurso extraordinario de revisión contra oficios que acogieron reclamos sobre destitución y nombramiento municipales
Se desestima el recurso extraordinario de revisión, pues la disconformidad del municipio con la interpretación de la Contraloría no constituye error de hecho en los términos del artículo 60 de la ley N° 19.880, y no se aportaron antecedentes que alteren lo concluido.
- Procedimiento administrativo y actos administrativos
Dictamen N° E186.786 de 202218 feb 2022
Deber del INDH de restablecer el uso del inmueble arrendado ocupado ilegalmente
La Contraloría concluye que las autoridades del INDH deben adoptar de inmediato las medidas que en derecho correspondan para restablecer el uso del inmueble arrendado, pues su ocupación impide emplearlo en los fines públicos para los que se contrató.
- Procedimiento administrativo y actos administrativos
Dictamen N° E184.302 de 202210 feb 2022
Prohibición de ingreso de menores a locales con patente de cabaré, cantina, bar o taberna
La prohibición se aplica solo cuando esos giros son el giro principal del establecimiento, sin extenderse a otras clasificaciones del artículo 3° aunque tengan uno de esos giros de forma accesoria.
- Procedimiento administrativo y actos administrativos
Dictamen N° E179.951 de 202228 ene 2022
Entrega de antecedentes reservados de investigaciones penales al Instituto Nacional de Derechos Humanos
Los antecedentes generados por orden del Ministerio Público en una investigación penal son reservados para terceros ajenos a ella, por lo que el INDH solo puede solicitarlos si es interviniente y por las vías procesales penales correspondientes.
- Procedimiento administrativo y actos administrativos
Dictamen N° E179.237 de 202226 ene 2022
Ejercicio de la facultad municipal de fijar o modificar plantas de personal
El ejercicio de la facultad de los artículos 49 bis y 49 quáter de la ley N° 18.695 consiste en la dictación del reglamento municipal cumpliendo los requisitos legales; la toma de razón, publicación y vigencia son etapas posteriores.
- Procedimiento administrativo y actos administrativos
Dictamen N° E171.739 de 20225 ene 2022
Constitución de Fondo de Infraestructura S.A. requiere acto administrativo sujeto a toma de razón
Corresponde al Ministerio de Hacienda dictar el acto administrativo que dispone la constitución de Fondo de Infraestructura S.A. y remitirlo a control previo de juridicidad, por estar afecto a toma de razón y no constar su dictación.
- Procedimiento administrativo y actos administrativos
Dictamen N° E165.561 de 202115 dic 2021
Improcedencia de indemnizar mayores gastos generales por aumento de plazo por caso fortuito o fuerza mayor
No procede el pago de mayores gastos generales derivados de un aumento de plazo extraproporcional, pues este se otorgó por causales previstas en el reglamento (caso fortuito o fuerza mayor), hipótesis que no da lugar a la compensación solicitada.
- Procedimiento administrativo y actos administrativos
Se pueden recorrer los primeros 2.020 de 2.858. Afina con un filtro para llegar al resto.