Dictámenes de la Contraloría
Sumario, texto íntegro y relaciones entre dictámenes. Filtra por materia, marca y año.
2.858 documentos
Dictamen N° E123.809 de 202122 jul 2021
Invalidación de acto de cese y reincorporación municipal transcurrido el plazo legal
No procede ordenar la invalidación del acto de cese ni acceder a la reincorporación, pues han transcurrido más de dos años desde su notificación, plazo del artículo 53 de la ley N° 19.880.
- Procedimiento administrativo y actos administrativos
Dictamen N° E123.817 de 202122 jul 2021
Mayores gastos generales por ampliación de plazo en contrato de obra pública de la Dirección de Arquitectura
No procede el pago de mayores gastos generales, pues la prórroga se otorgó por una causal prevista en el reglamento y no se configuran los supuestos de indemnización. Además, la tramitación del permiso de edificación era obligación de la contratista.
- Procedimiento administrativo y actos administrativos
AlteradoDictamen N° E123.411 de 202121 jul 2021
Extensión de prórroga en casinos de juego y suspensión de procedimiento por la Superintendencia
La SCJ no se ajustó a derecho al suspender el procedimiento de verificación para el inicio de operaciones, pues el plazo transcurrido era muy inferior al legalmente previsto. No se advierte infracción al principio de probidad del Presidente al dictar el decreto.
- Procedimiento administrativo y actos administrativos
Dictamen N° E123.426 de 202121 jul 2021
Conservación de documentación digitalizada en SISREC y custodia por receptores privados de fondos públicos
El receptor privado debe conservar la documentación original digitalizada incorporada al SISREC por el mismo período que obliga a la entidad pública, esto es, tres años desde su revisión definitiva, salvo que el Contralor disponga un lapso mayor.
- Procedimiento administrativo y actos administrativos
Dictamen N° E123.178 de 202120 jul 2021
Ingreso a la Contraloría General de documentos suscritos con firma electrónica
No existe impedimento jurídico para que las presentaciones ante la Contraloría General sean firmadas electrónicamente, pues rige como regla general la equivalencia entre la firma electrónica y la física.
- Procedimiento administrativo y actos administrativos
Dictamen N° E121.619 de 202113 jul 2021
Plazo y multa en contrato de obra pública de la Dirección de Arquitectura
No procede acoger la solicitud de prórroga ni dejar sin efecto la multa, pues las observaciones eran numerosas y su subsanación tardó 21 días, sin configurar la recepción con reservas.
- Procedimiento administrativo y actos administrativos
Dictamen N° E118.884 de 20212 jul 2021
Beneficiarios de la reparación económica de la ley N° 21.021 y acreditación del fallecimiento por explosión de mina
Se desestima el reclamo, pues no se acreditó que el fallecimiento del hijo de los recurrentes se produjera por la explosión de una mina o artefacto explosivo, por lo que carecen de la calidad de beneficiarios.
- Procedimiento administrativo y actos administrativos
Dictamen N° E115.698 de 202118 jun 2021
Aplicación del oficio sobre sobresueldo de fuerzas especiales en la Fuerza Aérea
La Contraloría imparte instrucciones para aplicar el oficio que negó por segunda vez el sobresueldo, pues los cursos solo valen si son de interés institucional y se relacionan con la especialidad o puesto del interesado.
- Procedimiento administrativo y actos administrativos
Dictamen N° E114.894 de 202116 jun 2021
Extensión del plazo excepcional de rendición de cuentas a INTEGRA por la pandemia
Se extiende la aplicación del procedimiento de la resolución que autoriza una única rendición en julio a las rendiciones de INTEGRA exigibles desde el segundo semestre de 2020 hasta el primer semestre de 2021, por el cierre de oficinas a causa del COVID-19.
- Procedimiento administrativo y actos administrativos
Dictamen N° E113.579 de 202110 jun 2021
Facultad de no prórroga de docentes y notificación anticipada al inicio del año escolar
Se rechaza la reconsideración y se confirma que la decisión debe notificarse con 30 días de anticipación al inicio del año escolar; al notificarse tardíamente, corresponde reincorporar a la docente.
- Procedimiento administrativo y actos administrativos
Dictamen N° E109.647 de 202131 may 2021
Término de Convenio Regional de Asistencia Técnica con la SEREMI Metropolitana de Vivienda y Urbanismo
No se advierten reproches de juridicidad, pues el convenio subsume los vínculos contractuales preexistentes y la sociedad recurrente incurrió en infracción a los deberes convencionales.
- Procedimiento administrativo y actos administrativos
Dictamen N° E106.405 de 202118 may 2021
Ampliación de plazo en convenio de desempeño y principios de eficiencia, eficacia y economicidad
Se acoge de manera excepcional y por única vez la modificación del convenio, al constar acuerdo entre las entidades para concluir las obras del objetivo III, pues lo contrario afectaría los principios de eficiencia, eficacia y economicidad.
- Procedimiento administrativo y actos administrativos
Dictamen N° E104.687 de 202112 may 2021
Prórroga de contrato de concesión del Parque Metropolitano de Santiago por fuerza mayor o caso fortuito
Procede prorrogar el contrato de concesión solo si el servicio califica las circunstancias como fuerza mayor o caso fortuito, conforme a las estipulaciones contractuales; no hay fundamento normativo para añadir un plazo adicional para la puesta en marcha de la operación.
- Procedimiento administrativo y actos administrativos
Dictamen N° E98.700 de 202123 abr 2021
Cumplimiento de dictamen sobre pago de mayores gastos generales por aumento de plazo en contrato de obra pública
Contraloría ratifica su dictamen y ordena a la Dirección General de Obras Públicas arbitrar medidas para pagar los mayores gastos generales, al no existir antecedentes que desvirtúen lo concluido.
- Procedimiento administrativo y actos administrativos
Dictamen N° E98.708 de 202123 abr 2021
Fuerza mayor por negativa de salas de cine a exhibir publicidad contratada por Carabineros
Se configuró fuerza mayor que impidió cumplir el acuerdo complementario, por lo que Carabineros debe iniciar un procedimiento de invalidación de la resolución que dispuso su término anticipado y restituir garantías y pagos pendientes.
- Procedimiento administrativo y actos administrativos
Dictamen N° E95.164 de 202113 abr 2021
Participación ciudadana remota en modificación de Plan Regulador Comunal durante la pandemia
Se mantienen las condiciones del dictamen que autorizó desarrollar remotamente la participación ciudadana, correspondiendo a la municipalidad regularla transitoriamente por ordenanza, sin alterar los demás requisitos legales.
- Procedimiento administrativo y actos administrativos
Dictamen N° 712 de 20216 abr 2021
Devolución de cotizaciones anuladas y plazo de prescripción del artículo 2.515 del Código Civil
El derecho a requerir la devolución de sumas por cotizaciones anuladas está sujeto al plazo de prescripción del artículo 2.515 del Código Civil.
- Procedimiento administrativo y actos administrativos
Dictamen N° E92.398 de 20216 abr 2021
Remuneración del personal contratado a reemplazo en atención primaria de salud municipal
Se rechaza la reconsideración: al personal contratado en calidad de reemplazo le asiste el derecho a percibir la remuneración del cargo que sirve, mientras dure la ausencia del titular, por su naturaleza transitoria asimilable a la suplencia.
- Procedimiento administrativo y actos administrativos
Dictamen N° E92.182 de 20215 abr 2021
Estampado electrónico de visas por la autoridad consular
La visación puede otorgarse mediante timbre material en el pasaporte o mediante constancia en un documento electrónico del Sistema de Atención Consular adjunto al pasaporte, pues no existe solemnidad legal que exija lo contrario.
- Procedimiento administrativo y actos administrativos
Dictamen N° 703 de 20211 abr 2021
Revisión de pensiones no contributivas por gracia y plazo del artículo 4° de la ley N° 19.260
Las pensiones no contributivas por gracia quedan sujetas al plazo de revisión del artículo 4° de la ley N° 19.260, según concluye la Contraloría.
- Procedimiento administrativo y actos administrativos
Se pueden recorrer los primeros 2.020 de 2.858. Afina con un filtro para llegar al resto.