Convenio modificatorio de plazo en estudio de ingeniería vial: cronograma no coincidente con sus cláusulas
- Fecha
- 30 de agosto de 2024
- Criterio
- Aplica Jurisprudencia
- Descriptores
- Facultades CGR, toma de razón, representa resolución, mejoramiento ruta, estudio de ingeniería
- Cita
- Dictamen N° E534.537 de 2024
Resumen
Se representa la resolución que aprueba el convenio, pues el cronograma modificado altera plazos de etapas sin que el pacto lo consigne; además, el contrato se rige por las bases tipo y no por las indicadas en los vistos.
Sumario de la Contraloría
Representa la resolución N° 93, de 2024, de la Dirección de Vialidad
Relaciones
Pronunciamientos posteriores sobre este
- Aplica Dictamen N° E92.645 de 2025
Tal como las publica la fuente.
Texto íntegro
N° E534537 Fecha: 30-VIII-2024 Esta Contraloría General no ha dado curso al instrumento del rubro, que aprueba convenio ad-referéndum N° 1 del “Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta R-60-P, Los Sauces, Purén, Límite Regional, Región de La Araucanía", por cuanto en la cláusula séptima del pacto solo se aumenta en 45 días corridos el plazo de la etapa ”1.Diagnóstico y Proposición de Alternativas”, explicitándose “el desplazamiento en el inicio de las siguientes etapas y subetapas sin modificación de sus respectivos plazos parciales de ejecución”, no obstante lo cual, en el “cronograma modificado” -que forma parte del acuerdo- se advierte el incremento del plazo inicialmente contemplado para el desarrollo de la etapa 6 y la disminución del lapso para la revisión del informe final, sin que de estas dos últimas variaciones se dé cuenta en las cláusulas del aludido convenio.
Además, se debe precisar que el contrato de la especie se rige por las bases administrativas tipo, aprobadas por la resolución N° 162, de 2013, de la Dirección General de Obras Públicas, y no por las señaladas en los vistos del acto en examen.
Saluda atentamente a Ud., Por orden de la Contralora General de la República (S).
nombre reservado
Subjefe de División