Representación de resolución que aprueba liquidación final de consultoría de obras fluviales del MOP
- Fecha
- 15 de marzo de 2023
- Criterio
- Aplica Jurisprudencia
- Descriptores
- facultades CGR, toma razón, liquidación final consultoría, obras fluviales
- Cita
- Dictamen N° E322.287 de 2023
Resumen
Contraloría no da curso al instrumento porque la minuta y sus antecedentes no permiten superar todas las observaciones, en particular el criterio de multas aplicado a la tabla IIIA.
Sumario de la Contraloría
Representa la Resolución N° 31, de 2022, del Ministerio de Obras Públicas
Relaciones
Pronunciamientos posteriores sobre este
- Aplica Dictamen N° E331.828 de 2023
Este documento se refiere a
- Aplica Dictamen N° E309.660 de 2023
- Aplica Dictamen N° E294.382 de 2023
Tal como las publica la fuente.
Texto íntegro
N° E322287 Fecha: 15-III-2023 Esta Contraloría General nuevamente no ha dado curso al instrumento del rubro, que aprueba liquidación final de la consultoría “Diseño de obras fluviales y de control aluvional cuenca del río El Tránsito, comuna de Alto del Carmen, Región de Atacama”, previamente representado por los oficios N os E294382 y E309660, ambos de 2023, por cuanto lo manifestado en la minuta de 20 de febrero de este año, suscrita por el Jefe (S) del Departamento de Obras Fluviales de la Dirección de Obras Hidráulicas, y sus antecedentes adjuntos, no permiten superar todas las observaciones formuladas.
Así, en relación con el respaldo de las multas cursadas y el detalle de su cálculo, si bien esta vez en la referida minuta se incorporan tablas con fechas de entrega de las etapas III, IIIA y IV, cabe observar, en relación a la tabla IIIA, que no es posible advertir el criterio utilizado por el servicio para considerar que solo el atraso en las revisiones C y J estaba afecto a multa, por cuanto se advierte que también hay atrasos en las revisiones G y H.
Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República.
nombre reservado
Subjefe de División