Toma de razón de resolución de la Universidad de Chile que aprueba liquidación de contrato de obra
- Fecha
- 22 de diciembre de 2016
- Criterio
- Aplica Jurisprudencia
- Descriptores
- facultades cgr, toma de razón, liquidación de contrato
- Cita
- Dictamen N° 92.001 de 2016
- Fuente oficial
- Contraloría General de la República: busca el dictamen N° 92.001 de 2016 en su jurisprudencia.
Resumen
La Contraloría se abstiene nuevamente de dar curso a la resolución, porque no se advierte el fundamento del pago por lucro cesante ni de los pagos por una paralización de obras que excede el plazo del contrato.
Sumario de la Contraloría
Representa la resolución N° 727, de 2016, de la Universidad de Chile
Texto completo
N° 92.001 Fecha: 22-XII-2016 La Contraloría General ha debido abstenerse nuevamente de dar curso al instrumento del rubro, que aprueba la liquidación del contrato “Construcción Aularios N° 1, N° 2 y N° 3 para el Campus Juan Gómez Millas de la Universidad de Chile” -que había sido representado mediante los oficios N°s 54.525 y 67.051, ambos de 2016, de este origen-, por cuanto no se advierte el fundamento del pago dispuesto por la resolución exenta N° 1.020, de 2014, de esa Universidad -ascendente a $ 3.625.674-, por concepto de lucro cesante, sin que ello pueda ser calificado, según se consigna en dicha resolución, como aumentos de obra N os 36, 39, 44 y 51, Asimismo, no aparecen debidamente explicados los pagos fundados en una paralización de 8 meses -desde septiembre de 2013 a abril de 2014- si se considera que el plazo del contrato se cumplió el 31 de agosto de 2013.
Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República Jefe Subdivisión Jurídica División de Infraestructura y Regulación