Toma de razón de resolución del SERVIU Metropolitano que aprueba mayores gastos generales
- Fecha
- 16 de diciembre de 2016
- Criterio
- Aplica Jurisprudencia
- Fuentes legales
- dto 236/2002 VIVIE art/89, dto 236/2002 VIVIE art/90
- Descriptores
- facultades cgr, toma de razón, obra pública, pago mayores gastos generales
- Cita
- Dictamen N° 90.223 de 2016
- Fuente oficial
- Contraloría General de la República: busca el dictamen N° 90.223 de 2016 en su jurisprudencia.
Resumen
Contraloría se abstiene nuevamente de tomar razón por no acreditarse el cumplimiento de los artículos 89 y 90 del decreto N° 236, de 2002, del MINVU, al no advertirse la razón por la cual el aumento de plazo no permitió recuperar los atrasos que motivan el mayor gasto.
Sumario de la Contraloría
Representa la resolución N° 328, de 2016, del Servicio de Vivienda y Urbanización Metropolitano
Relaciones
Este documento se refiere a
- Aplica Dictamen N° 49.771 de 2016
Tal como las publica la fuente.
Texto completo
N° 90.223 Fecha: 16-XII-2016 Esta Contraloría General ha debido abstenerse nuevamente de dar curso al documento del rubro, que aprueba modificación del programa de trabajo y el pago por mayores gastos generales en el marco del contrato suscrito con la empresa que individualiza, para la ejecución de la obra “Construcción Corredor de Transporte Público domicilio reservado - Carlos Valdovinos”, -que había sido representada por el oficio N° 49.771, de 2016, de este origen- por cuanto los antecedentes que se han acompañado en esta oportunidad no permiten dar por subsanadas íntegramente las observaciones allí formuladas.
En efecto, no es posible acreditar el cumplimiento de los requisitos contemplados en los artículos 89 y 90 del decreto N° 236, de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba Bases Generales Reglamentarias de Contratación de Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanización.
Así, no se advierte la razón por la cual el aumento de plazo aprobado en la resolución exenta N° 8019, de 2015, de la repartición del epígrafe, no permitió recuperar los eventuales atrasos producidos en la obtención del permiso para el desvío de tránsito, que es lo que motiva el mayor gasto general de $ 264.012.157 que se sanciona por el acto en examen.
Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República Jefe Subdivisión Jurídica División de Infraestructura y Regulación