Término anticipado de contrato vial en Los Ríos: representación por observaciones no subsanadas
- Fecha
- 4 de junio de 2020
- Criterio
- Aplica Jurisprudencia
- Descriptores
- facultades CGR, toma de razón, término anticipado, contratos, obras cerreteras
- Cita
- Dictamen N° 891.920 de 2020
- Fuente oficial
- Contraloría General de la República: busca el dictamen N° 891.920 de 2020 en su jurisprudencia.
Resumen
Contraloría no da curso a la resolución que declara el término anticipado del contrato, pues la minuta del inspector fiscal no subsana las observaciones del oficio de representación.
Sumario de la Contraloría
Representa la resolución N° 6, de 2020, de la Dirección General de Obras Públicas
Texto completo
N° E8919 Fecha: 04-VI-2020 La Contraloría General no ha dado curso al instrumento del rubro, que declara el término anticipado con cargo del contrato “Mejoramiento rutas S/ROL, T-981-U, sector Crucero - Entrelagos, región de Los Ríos” -previamente representado mediante el oficio N° 5.137, de 2020, de este origen-, por cuanto lo manifestado en la minuta de 11 de marzo de 2020, suscrita por el inspector fiscal y sus antecedentes adjuntos, no permiten dar por subsanadas las observaciones formuladas en el referido oficio.
En efecto, si bien en esta oportunidad se da una explicación respecto de los temas planteados por el contratista en su carta de 23 de diciembre de 2019 -hallazgos arqueológicos y problemas en el proyecto vinculados a ausencia de perfiles restringidos y encausamiento en la zona de puentes existentes- no se han precisado las razones por las cuales se considera que tales circunstancias no tuvieron incidencia después del 6 de noviembre de 2019, fecha de inicio del plazo de paralización superior a 15 días que se le ha imputado al contratista.
Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República nombre reservado
Subjefe de División