Ampliación de plazo y mayores gastos generales en contrato de obra del SERVIU Metropolitano
- Fecha
- 15 de octubre de 2015
- Criterio
- Aplica Jurisprudencia
- Fuentes legales
- dto 236/2002 vivie art/90, dto 236/2002 vivie art/92
- Descriptores
- actos administrativos, contratación pública, contratos
- Cita
- Dictamen N° 82.220 de 2015
Resumen
Contraloría se abstiene de cursar la resolución que aprueba la ampliación de plazo con pago de mayores gastos generales, pues no consta que el mayor plazo por atrasos corresponda a los días indemnizados, conforme a las bases generales de contratación de obras del MINVU.
Sumario de la Contraloría
Representa la resolución N° 302, de 2015, del SERVIU Metropolitano
Relaciones
Pronunciamientos posteriores sobre este
- Aplica Dictamen N° 99.335 de 2015
Este documento se refiere a
- Aplica Dictamen N° 8.172 de 2015
Tal como las publica la fuente.
Texto íntegro
N° 82.220 Fecha: 15-X-2015 Esta Contraloría General ha debido abstenerse de dar curso al instrumento del rubro, que aprueba una ampliación de plazo con derecho al pago de mayores gastos generales, en el marco del contrato "Habilitación Corredor Transporte Público domicilio reservado, y deja sin efecto las resoluciones N os 2 y 94 -representada mediante el oficio N° 8.172, del año en curso, y retirada de tramitación desde este Órgano de Control, respectivamente-, ambas de 2015 y sobre la misma materia.
Ello por cuanto, no consta que el mayor plazo generado por los atrasos en el programa de trabajo correspondan a los 196 días que se vienen indemnizando, para hacer procedente dicho pago de acuerdo a los requerimientos establecidos en los artículos 90 y 92 del decreto N° 236, de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba Bases Generales Reglamentarias de Contratación de Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanización.
Lo anterior, es sin perjuicio de que ese servicio solo considera uno de los tres sectores afectados con el retraso en la ejecución de la obra para la determinación del plazo a que se refiere.
Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República Jefe Subdivisión Jurídica División de Infraestructura y Regulación