Ir al contenido

Derecho público chileno

DictamenN° 65.842 de 201118 oct 2011

Devolución de retenciones en contrato de obras públicas de la Dirección de Obras Portuarias

Fecha
18 de octubre de 2011
Materia
Probidad, transparencia e inhabilidades
Fuentes legales
dto 75/2004 Moopp art/163
Descriptores
DOP, abstención, devolver retención
Cita
Dictamen N° 65.842 de 2011
Fuente oficial
Contraloría General de la República: busca el dictamen N° 65.842 de 2011 en su jurisprudencia.

Resumen

La Contraloría se abstiene de dar curso a la resolución porque el cálculo de la multa por atraso descontada en los estados de pago no consideró la actualización del monto del contrato a la fecha de su pago, en contravención al Reglamento para Contratos de Obras Públicas.

Sumario de la Contraloría

Representa resolución 87/2011, de la Dirección de Obras Portuarias, que aprueba la devolución de las retenciones del contrato "Construcción Rampa Fija en Punta Coronel, Chacao"

Texto completo

N° 65.842 Fecha : 18-X-2011 La Contraloría General ha debido abstenerse de dar curso a la resolución N° 87, de 2011, de la Dirección de Obras Portuarias, que aprueba la devolución de las retenciones del contrato "Construcción Rampa Fija en Punta Coronel, Chacao", por cuanto se advierte que para el cálculo de la multa por atraso descontada en los estados de pago N os 14 y 15, no se consideró la actualización del monto del contrato a la fecha de su pago, en contravención a lo dispuesto en el artículo 163 del Reglamento para Contratos de Obras Públicas, aprobado por el decreto N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas.

Por orden del Contralor General de la República Jefe Subdivisión Jurídica División de Infraestructura y Regulación