Ampliación de plazo y mayores gastos generales en contrato de obras del SERVIU Metropolitano
- Fecha
- 7 de agosto de 2009
- Descriptores
- obras, ampliación plazo, mayores gastos generales
- Cita
- Dictamen N° 42.796 de 2009
Resumen
Se abstiene de dar curso a la resolución que aprueba la ampliación de plazo con mayores gastos generales, porque no se acreditaron con precisión las razones de la paralización, el fundamento de la modificación del proyecto ni el detalle de los días de inicio y término.
Sumario de la Contraloría
Devuelve res 130/2009 del Serviu Metropolitano que aprueba ampliación de plazo de obras con derecho a percepcion de mayores gastos generales en el contrato "Construcción, habilitación corredor de Transporte Público avenida Grecia tramo Dr. Johow-Avenida Américo Vespucio"
Texto íntegro
N° 42.796 Fecha: 07-VIII-2009 La Contraloría General ha debido abstenerse de dar curso a la resolución N° 130 de 2009 del SERVIU Metropolitano, que aprueba una ampliación de plazo de 200 días corridos, con derecho a percibir mayores gastos generales por un monto de $ 183.895.660, en el contrato "Construcción, Habilitación Corredor de Transporte Público Avenida Grecia Tramo Dr. Johow - Avenida Américo Vespucio", sancionado a través de la Resolución N° 1028 de 2007, con ICAFAL Ingeniería y Construcción S.A., por cuanto no se ha acreditado con precisión las razones que motivaron la paralización de las obras, el fundamento que permitió alterar el proyecto contratado - considerando que éste se encontraba contemplado en los antecedentes que rigieron la licitación -, ni el detalle de los días de inicio y término de la paralización, lo que impide pronunciarse sobre la procedencia del monto que se consigna en el documento examinado.
Por orden del Contralor General de la República Jefe Subdivisión Jurídica División de Infraestructura y Regulación