Representación de decreto del Ministerio de Educación que modifica plazo de convenio de desempeño
- Fecha
- 5 de mayo de 2020
- Criterio
- Aplica Jurisprudencia
- Fuentes legales
- dto 655/2008 educa art/39
- Descriptores
- facultades cgr, toma de razón, vigencia convenio desempeño
- Cita
- Dictamen N° 426.820 de 2020
- Fuente oficial
- Contraloría General de la República: busca el dictamen N° 426.820 de 2020 en su jurisprudencia.
Resumen
Se representa el decreto porque no se ajusta a derecho: el plazo de ejecución del convenio solo puede extenderse una vez y por un año, lo que ya se verificó mediante un decreto anterior.
Sumario de la Contraloría
Representa el decreto N° 13, de 2020, del Ministerio de Educación
Texto completo
N° E4268 Fecha: 05-V-2020 Esta Entidad de Control ha debido abstenerse de dar curso al documento del epígrafe, que aprueba una modificación del plazo de vigencia del convenio de desempeño aprobado por el decreto N° 104, de 2010, de esa cartera de Estado, suscrito con la Universidad de Chile en el marco del Fondo de Desarrollo Institucional para el año 2009, por cuanto no se ajusta a derecho.
En efecto, se advierte que las obras pendientes de ejecutar que fundamentan la presente modificación deben efectuarse en el plazo de ejecución previsto para las actividades, término que conforme al párrafo segundo de la cláusula undécima del acuerdo original y al artículo 39 del decreto N° 655, de 2008, de ese origen, que aprueba el reglamento del aludido fondo, sólo puede extenderse por una sola vez y por un plazo que no exceda de un año, lo cual ya se verificó y sancionó a través del decreto N° 181, de 2015, de ese ministerio.
En atención a lo expuesto, se representa el instrumento de la suma.
Saluda atentamente a Ud.
Por orden del Contralor General de la República nombre reservado
Jefa de División