Sobre solicitud de reconsideración del dictamen N° 14.489, de 2014, relativo a la improcedencia de la aplicación de multa por atraso en la entrega de la obra que indica

N°28.166 Fecha: 22-IV-2014 Mediante su dictamen N° 14.489, de 2014, y con motivo de una presentación realizada por doña nombre reservado. en representación de Constructora Crea S.A., en el marco del contrato denominado “Mejoramiento Multicancha Plaza San Luis”, celebrado entre esa empresa y la Municipalidad de Independencia, esta Contraloría General entre otros aspectos señaló, en relación a la observación concerniente al aglobamiento de algunos sectores de la multicancha, efectuada en la correspondiente acta de recepción provisoria, que no se encuentra suficientemente acreditado que la causa del problema mencionado sea imputable a la contratista o que haya podido ser prevista por ésta, por lo que no aparece justificado que se le multe por el mayor tiempo que empleó para subsanar ese desperfecto.

Acerca de lo anterior, por el documento de la referencia, ese municipio solicita la reconsideración de lo resuelto, manifestando que, a su parecer, la singularizada sociedad habría cometido errores al momento de ejecutar la partida de imprimación a la carpeta de hormigón, razón por la que el problema suscitado sería de su responsabilidad. Adjunta un memorándum del Director de Obras de esa comuna que se refiere al oficio N° 37, de 2013, del mismo origen.

Sobre el particular, procede consignar que el servicio recurrente no aporta elementos de juicio ni documentos que no hayan sido ponderados al momento de emitirse el dictamen de que se trata -como acontece con el último oficio aludido-, de modo que se ha estimado del caso no acoger la solicitud de reconsideración de la especie.

Saluda atentamente a Ud., nombre reservado

Contralor General de la República