Ir al contenido
BuscadorConstitucional

Derecho público chileno

DictamenN° 19.857 de 200916 abr 2009

Aumento de plazo e indemnización por paralización de obra pública en la Dirección de Arquitectura

Fecha
16 de abril de 2009
Materia
Procedimiento administrativo y actos administrativos
Descriptores
aumento plazo reparación fachada Hacie
Cita
Dictamen N° 19.857 de 2009

Resumen

La Contraloría se abstiene de dar curso a la resolución porque el cálculo de los días indemnizados es inconsistente con la documentación adjunta y no se advierte el fundamento legal para incrementar el monto con IVA.

Sumario de la Contraloría

Devuelve resolución de la Dirección de Arquitectura, Región Metropolitana, que dispone aumento de plazo y autoriza pago de indemnización por paralización en la ejecución de la obra “Reparación Fachada Edificio Ministerio de Hacienda"

Relaciones

Pronunciamientos posteriores sobre este

Tal como las publica la fuente.

Texto íntegro

N° 19.857 Fecha: 16-IV-2009 La Contraloría General ha debido abstenerse de dar curso a la resolución N° 8, de 2009, de la Dirección de Arquitectura, Región Metropolitana, que entre otras medidas, dispone aumento de plazo y autoriza pago de indemnización por paralización en la ejecución de la obra “Reparación Fachada Edificio Ministerio de Hacienda", en atención a que el cálculo de los días que se determinó indemnizar resulta inconsistente con la documentación que le sirve de fundamento.

En efecto, del listado de paralizaciones y demás antecedentes que se adjuntan se evidencia que la determinación de los días de paralización de faenas no obedece a ningún parámetro objetivo, pues a vía ejemplar, no se explica que la paralización por 1 hora el día 10 de octubre de 2008 signifique la pérdida de media jornada de trabajo.

Finalmente, en cuanto a la forma de determinar el monto de la indemnización, no se advierte el fundamento legal por el cual ésta se ha incrementado con IVA.